委托合同

時間：2022-01-02 11:11:44 委托合同

委托合同模板匯編9篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的委托合同9篇，希望能夠幫助到大家。

委托合同模板匯編9篇

委托合同篇1

　　編號：巨鑒字第號

　　甲方:

　　法定代表人：乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：地址：

　　聯系人：電話：

　　稅務登記號：聯系人：

　　茲有市__________________（甲方）委托XX市巨源稅務師事務所有限公司（乙方），提供_________服務。經雙方協商，現將雙方責任及有關事項約定如下：

　　一、委托事項：

　　（一）項目名稱：20年度企業所得稅匯算清繳查帳報告

　　（二）具體內容及要求：

　　（三）完成時間：

　　二、代理費用及支付方式：

　　（一）完成約定事項的代理費用為人民幣（大寫）______元。

　　（二）本協議簽訂之日即預付代理費用之50%計____元,余款元在出具審核報告。

　　三、甲方義務及責任：

　　（一）甲方應對乙方開展審核工作給予充分的合作,提供必要的條件,并按乙方的要求,提供帳冊、憑證、報表以及其他在審核過程中需要查看的各種文件資料。

　　（二）甲方必須向乙方及時提供與委托事項有關的憑證及其他涉稅資料，并對其真實性、合法性、完整性責任。如因甲方提供的涉稅資料失實，造成代理結果錯誤的，乙方不負賠償責任。

　　（三）作為審核程序的一部分,在乙方認為必要時,甲方應提供一份管理當局聲明書,對有關會計報表方面的情況作必要的說明。

　　（四）甲方不得授意乙方代理人員實施違反稅收法律、法律的行為。如有此類情況，經勸告熱仍不停止者的，乙方有權終止代理。

　　(五)甲方應按約定的條件，及時足額支付代理費。不按約定時間支付的，應按約定數額的______比例支付違約金。

　　四、乙方的義務及責任：

　　（一）乙方接受委托后，應及時委派代理人員為甲方提供約定的服務。

　　（二）乙方委派代理人員必須對執業中知悉的甲方商業秘密保密，維護甲方的合法權益。

　　(三)按照國家有關稅收法規的要求,對甲方提供的企業所得稅稅前扣除項目相關資料,實施必要的稅務審核程序,并按時出具代理報告。如超過約定時限，給甲方造成損失的，應按收取代理費的____比例支付違約金。

　　（四）因乙方違反稅收法律、法規，造成被審核企業未繳或少繳稅款的,除由甲方繳納或者補繳稅款、滯納金外,乙方應承擔相應的賠償責任。

　　五、協議簽訂后，雙方應積極按約履行，不得無故終止。如有法定情形或特殊原因確需終止的，提出終止的一方應及時通知另一方，并給對方以必要的準備時間。

　　六、協議履行中如遇情況變化，需要更、補充有關條款的，由雙方協商議定。

　　七、協議履行中如有爭議，雙方應協商解決，協商不成，可通過訴訟方式解決。

　　八、本協議一式經雙方法定代表人簽字并加蓋章單位公章后生效。

　　九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，并具有同等法律效力。

　　十、本協議未盡事宜，經雙方協商同意后，可另行簽字訂補充協議。

　　簽訂時間:年月日

　　簽訂地點：

委托合同篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程項目：

　　1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、工程地點：____區____街____單元____室

　　三、形式結構：____層式 ____室____廳____廚____衛

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____ ____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣元押金，20 年月日至 20 年月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　年月日年月日

　　發包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　其中：

　　材料費：______，人工費：______

　　管理費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

　　其他費用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：

　　2、乙方提供的材料：

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、工程驗收。

四、有關安全生產和防火約定：

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結算：

　　3、工程保修期

　　六、其它事項

　　1、甲方工作：

　　2、乙方工作：

七、違約責任：

　　八、糾紛處理方式：

　　九、合同的變更和解除：

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　委托代理人：法定代表人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　根據合同法相關規定，甲、乙雙方經平等友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：________區________街____單元____室

　　二、形式結構：____層式,____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間(____臥室、____客廳)地面鋪設____*____瓷磚，打地角線，要求平整;____廚房，____衛生間墻面____*____鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪____*____瓷磚，要求平整;____個陽臺地面鋪設____*____瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣________元押金，________年____月____日至________ 年____月____日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：________________ 乙方：____________

　　簽字(蓋章)：___________ 簽字(蓋章)：______

　　聯系電話：____________ 聯系電話：________

　　20____年____月____日 20____年____月____日

委托合同篇3

　　委托人（以下簡稱甲方）：_________

　　受托人（以下簡稱乙方）：_________

　　甲方與乙方約定，由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利義務，依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規的規定，經雙方充分協商，訂立本合同。

　　第一條委托事項

　　甲方委托乙方處理甲方因建設需要之拆遷事宜，包括對被拆遷戶的補償，安置等一切與拆遷相關的事項。

　　第二條費用及其支付（選擇下列第_________項）

　　（1）包干性支付乙方拆遷工作費用人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方向乙方支付拆遷費用_________％；乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方再行向乙方支付拆遷費用_________％，全部完成后_________（時間）內，向乙方支付全部拆遷費用。

　　（2）按拆遷面積計算：每平方米人民幣_________元。在乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方向乙方支付拆遷費用_________％；乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方再行向乙方支付拆遷費用_________％；全部完成后_________（時間）內，向乙方支付全部拆遷費用。

　　（3）其它方式：_________。

　　乙方在處理委托事務時，其它費用及損失由其自行承擔。

　　第三條報告情況

　　拆遷過程中之一切情況，乙方應在每（日，星期，半個月，一個月）向甲方作出書面報告。在拆遷工作整體完成后，應向甲方作出詳細說明的書面報告（包括拆遷的具體費用及支出情況等一切相關之情況）。

　　第四條報酬及支付（選擇下列第_________項）

　　（1）乙方在妥善完成委托處理的所有事務后，甲方應于其完成后_________內，向乙方一次性支付報酬人民幣_________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事務不能完成的，甲方在給付了乙方第二項實際發生的費用后，不再支付本項報酬。

　　（2）甲方按乙方的工作進度，在乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方應向乙方支付報酬_________％；乙方完成拆遷工作的_________％時，甲方再行向乙方支付報酬_________％；完成全部工作后_________（時間）內，向乙方支付全部報酬。

　　第五條委托事務的終止

　　（1）甲方因本單位決定終止建設拆遷工作的，在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后，可終止本合同。

　　（2）乙方遇政府對本單位職能進行調整，而致無法履行本合同的，在賠償甲方相應損失后可終止本合同。

　　第六條違約責任

　　（1）在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第二條之委托事務費用的，乙方可順延拆遷工作工期，甲方對拖欠的部分款項在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。

　　（2）在本合同履行過程中，甲方未向乙方支付本合同第四條之支付委托事務報酬的，甲方對拖欠部門在按合同支付后，還應按銀行同期貸款利息的二倍向乙方承擔責任。

　　（3）乙方未按本合同完成拆遷工作的，應賠償甲方因此所受的直接及間接的損失。

　　第七條合同糾紛的解決辦法

　　本合同在履行中若發生糾紛，甲乙雙方應本著友好的精神予以協商解決，協商不成的，任何一方可向本合同簽訂地法院起訴。

　　第八條其他條款

　　本合同若有未盡事宜，由雙方協商達成補充協議。補充協議與本合同具有同等效力。

　　乙方與被拆遷戶簽訂的拆遷合同，應按照甲方提供給乙方的《房屋拆遷合同》的條款規定，否則甲方的一切直接和間接損失均應由其負責賠償。

　　本合同一式兩份。合同正本雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同篇4

　　甲方:____________

　　乙方:____________

　　茶葉委托加工協議書

　　一、經友好協商,他委托甲方加工茶黨達成以下協議:

　　二、甲方,乙方委托的品種和加工茶葉價格:

　　(1)的名稱:茶、綠茶

　　(2)樣品編號:____________

　　(3)質量特色:____________

　　(4)數量:________噸/品種

　　三、包裝形式:散裝或由乙方指定的包裝

　　四、交貨時間每季度交貨時間。

　　五、送貨地點:北京

　　六、交貨和承諾:收到貨交給乙方簽名為準

　　(1)驗收地點:

　　(2)驗收人員:

　　(3)接受基礎:

　　八、付款方式:甲方商業能夠:根據現付,或預付,是在今年內將全部結清。

　　九、默認處理:茶葉委托加工協議書

　　(1)交貨時間:

　　(2)價格:

　　(3)數量:

　　(4)質量:

　　(5)包裝,凈重:

　　十、同一品種,乙方委托至少兩種植物保持(場)制造的權利。根據實際今后的合作,來證實它的長期合作計劃。

　　十一、本合同一式二份,甲乙雙方各一份自簽訂之日起作用。甲、乙方應友好協商,在默認的,協商不成,XX市的法院裁決。

　　茶葉委托加工協議書

　　甲方:____________

　　乙方:____________

　　日期：____________

委托合同篇5

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　電話：

　　乙方（代理方）：

　　地址：

　　電話：

　　一、甲方將其擁有電子版權（信息網絡傳播權）的圖書等共部（詳見第三條）委托給甲方獨家代理。

　　代理期限從合同簽訂之日起共年（以最后一年當年電子版權使用收入最后一次結算日為合同截止日期）。

　　二、乙方代理內容如下：

　　1．推廣和開發甲方所委托的電子版權。包括：與北大方正網絡事業傳播部、清華同方學術期刊電子雜志社圖書工程中心、超星數字圖書館、中國書生、中國數字圖書館等電子圖書出版公司和數字圖書館機構合作，以各種技術格式制作和銷售上述著作的電子圖書；與其他網絡和電子媒體合作，對甲方所委托的信息網絡傳播權進行開發利用，實現其價值增值。

　　2．甲方委托乙方獨家代理甲方權益，與電子版權的使用方進行相應的談判、簽訂合同等事宜。所有合同以復印件形式送甲方備案。

　　3．甲乙雙方同意：電子圖書的數據統計方式、銷售數量、銷售收入、結算金額和結算時間均以電子版權使用方的服務器、軟件和其他約定的統計記錄為準，由乙方核準后，加蓋使用方和乙方公章后送甲方備案。

　　4．乙方有義務通過各種技術和統計調查手段，獨立驗證電子版權使用方所提供的數據的準確性，維護甲方利益。同時，乙方有義務廣泛監督甲方電子版權在互聯網和電子出版領域的合法使用情況，并及時進行交涉和談判，維護甲方權益，并將相關情況通報甲方。乙方定期將甲方電子版權的總體使用和推廣情況匯總，向甲方通報。

　　5．由乙方代理的甲方電子版權，其使用收入按照乙方與使用方簽訂合同所規定的分配比例和結算方式，歸甲方所有；乙方按甲方電子版權收入的15%收取服務費用。

　　6．結算方式：乙方有義務向電子版權的使用方及時催要甲方的應得收入，并在使用方結算到期時并扣除乙方應得的服務費用后，保證甲方的應得收入及時到帳。

　　7．乙方應保證甲方所提供的電子文檔不被非法使用，保護其知識產權，并不得更改其圖書的所有的版權信息和內容。

　　8．甲方應及時向乙方提供所擁有著作的電子文檔和書籍以便乙方制作電子圖書；甲方對其所聲明擁有的電子版權（信息網絡傳播權）承擔相應責任，并應保證所提供的文檔符合國家的法律、法規和政策，自行負責所提供的文檔所引起的侵犯第三者相關權益所引起的糾紛。

　　9．甲方應保證在合同期限內，不將其聲明擁有的、并已委托給乙方的電子版權（信息網絡傳播權）再將本合同所涵蓋的代理權委托給其他單位或個人。甲方仍擁有自行使用其電子版權的權利。甲方在合同期滿后可選擇收回授權或繼續續約。

　　10．如在合同有效期間，代理方由于經營困難、業務轉向等原因造成無法有效行使代理權，則授權方可收回授權，自行處理與其電子版權相關的一切事務。

　　三、授權范圍

　　1．甲方同意將其已出版書籍的電子版權委托給乙方代理，詳細清單見附錄。

　　2．甲方同意其在合同有效期內所出版書籍的電子版權預先委托給乙方代理。

　　3．甲方申明擁有上述圖書的電子版權（信息網絡傳播權）。

　　甲方（簽章）乙方（簽章）

　　年月日年月日（本協議一式兩份）附錄：

　　甲方委托著作的名稱、出版社及ISBN書號：

委托合同篇6

　　委托人：

　　地址：

　　法定代表人：

　　受托人：

　　地址：

　　主要負責人：

　　性別：職務：電話：

　　本授權委托書聲明：受托人可以本公司的名義與其單位的勞動者簽訂勞動合同、培訓協議、保密協議、車改合同等相關勞動用工合同和協議并辦理相關手續，受托人在勞動用工活動中所簽署的上述文件和處理與之相關的一切事務我公司均予以承認。

　　特此委托

　　委托方(簽字蓋章)

　　年月日

　　受托方(簽字蓋章)

　　年月日

委托合同篇7

　　甲方(委托方)：

　　電話：

　　乙方(受托方)：

　　電話：

　　甲乙雙方經過好友協商，在合法、平等、自愿、互相信任的基礎上，就甲方委托乙方辦理貸款一事達成協議，以茲共同遵守。

　　第一條：委托內容

　　甲方事宜向銀行申請貸款，為更好地完成貸款手續，甲方委托乙方辦理貸款以及相關事宜。

　　第二條：委托貸款相關費用的支付

　　甲方同意將所貸款項的 %向乙方支付委托貸款相關服務費用，此服務費甲方應于銀行放貸后1日內一次性支付乙方。甲方如未按約定時間支付乙方服務費將賠償乙方違約金人民幣壹萬元。

　　第三條：貸款額度、年限

　　根據甲方個人情況，經甲乙雙方協商確定意向貸款為人民幣元，貸款年限為年，待銀行審批后，以銀行最后核定的貸款金額和期限為準。

　　第四條：甲方的權利和義務

　　4.1按照合同約定的期限和金額支付委托貸款的相關費用。

　　4.2保證本合同項下的真實、甲方所提供資料(包括但不限于甲方的身份證明、工資收入證明、擔保物產權證明以及銀行和產權管理部門要求提供的其他資料)合法、真實、有效。

　　4.3配合乙方辦理相關手續，并提供銀行、產權管理部門所需資料。

　　4.4甲方須按照規定支付銀行要求的其他費用，如保險費、印花稅、工本費。貸款期間如遇銀行政策調整，甲方應按照調整后的政策執行。

　　4.5貸款期間，甲方應當嚴格履行與銀行簽訂的抵押合同其他擔保合同、借款合同，不得將本合同項下的抵押物擅自轉讓、或者再次抵押給他人。

　　4.6甲方應按銀行要求的時間辦理手續。

　　4.7銀行貸款發放后，甲方應保證按時還款。

　　第五條：乙方的權利和義務

　　5.1乙方應當嚴格履行本合同，為甲方辦理貸款事宜。

　　5.2在符合法律規定和銀行政策的前提下，盡力協助甲方取得銀行批準的貸款額度。

　　第六條：違約責任

　　6.1甲方因提供虛假資料或不真實交易而引發的經濟糾紛，乙方有權追究其法律責任并按情節輕重要求賠償。

　　6.2甲方必須嚴格履行本合同及與銀行簽訂的抵押、借款合同。

　　6.3甲方應配合乙方辦理抵押登記等相關手續，如因甲方原因導致上述手續辦理不暢(例如超出銀行規定的期限等)，責任由甲方自負，如導致乙方損失，甲方應當承擔賠償責任。

　　6.4如因甲方個人資信狀況而導致貸款不能批貸，甲乙雙方互不承擔責任，乙方退還甲方委托貸款的相關費用，但已經發生的費用不予退還。

　　6.5本合同任何一方因不可歸責于對方的理由提前解除本合同，已產生的各項費用由提出解除本合同的一方承擔，如給對方造成損失應予賠償。

　　6.6如遇不可抗力因素或因信貸政策調整等導致本合同不能繼續履行或不必要繼續履行的，雙方協商解除本合同，甲乙雙方互不承擔責任。

　　6.7甲方如未按約定時間支付乙方服務費，將賠償乙方違約人民幣壹萬元。

　　6.8在銀行放貸前，甲方不得以任何理由終止此合同，如甲方終止此合同將按此次意向貸款的3%支付乙方服務費。

　　第七條：爭議的解決

　　本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向法院提起訴訟。

　　第八條本合同未盡事宜，甲乙雙方可依據有關法律及政策協商解決，因本合同所訂立的補充協議，為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第九條：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托合同篇8

　　合同編號：____________

　　委托人：_______________

　　拍賣人：_______________

　　依照《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關規定，雙方在平等、自愿的基礎上協商達成協議如下：

　　第一條拍賣標的

　　委托人自愿委托拍賣人依法拍賣如下標的：（詳見附件《拍賣標的清單》） ___________________________

　　委托人保證對拍賣標的擁有無可爭議的所有權（處分權），并根據拍賣人的要求提供拍賣標的的有關證明和資料，說明知道或應當知道的拍賣標的瑕疵。

　　第二條拍賣標的的評估與鑒定

　　拍賣人認為需要對拍賣標的進行評估的，可以委托______________評估，評估費用由________承擔。

　　拍賣人認為需要對拍賣標的進行鑒定的，可以：（1）自行鑒定；（2）委托______________鑒定，鑒定費用由_________承擔。

　　鑒定結論與委托人聲明的拍賣標的狀況不相符的，拍賣人有權要求變更或解除合同。

　　第三條拍賣期限及地點

　　拍賣人應于________年______月______日之前在____________________舉辦的拍賣會上對本合同所載拍賣標的進行拍賣。

　　第四條拍賣標的的交付（轉移）及其時間、方式

　　拍賣標的經拍賣成交的，由________將標的支付（轉移）買受人。

　　若拍賣標的由拍賣人交付（轉移）買受人，委托人應于________年_______月________日前將本合同所載拍賣標的交付拍賣人，交付地點為________________，交付方式為________________，交付后保管費用由________________承擔。

　　第五條傭金、費用及其支付的方式、期限

　　拍賣標的經拍賣成交的，委托人應在交割之日起_______日內向拍賣人支付成交價________％的傭金，支付方式為________。

　　拍賣標的未成交的，委托人應向拍賣人支付如下費用：

　　第六條價款的支付方式及期限

　　拍賣標的經拍賣成交的，拍賣人應在交割之日起________日內，將拍賣成交款支付給委托人，支付方式為______________。

　　第七條拍賣標的的撤回與撤除

　　委托人在拍賣開始前可以撤回拍賣標的。

　　委托人撤回拍賣標的的，應當向拍賣人支付如下費用： _______________。

　　拍賣人有確切證據證明拍賣標的存在下列情況之一的，有權撤除該標的，并不承擔由此產生的法律責任：

　　1．拍賣標的的權屬狀況與委托人聲明不一致的；

　　2．拍賣標的存在委托人未聲明的重大瑕疵的；

　　3．________________________________。

　　第八條拍賣標的未售出的約定

　　因未成交或買受人未按約定交割等不可歸責于拍賣人的原因致使拍賣標的未能售出的，委托人與拍賣人可以：（1）續簽合同；（2）解除合同。

　　雙方約定解除合同的，委托人應在接到拍賣人通知之日起日內領回拍賣標的，超過期限未領回的，_____________。

　　第九條保密約定

　　拍賣人應當對委托人的（1）身份、（2）保留價及________________進行保密。

　　第十條其他約定

　　1. 委托人不得參與競買，也不得委托他人代為競買本合同所列各拍賣標的。

　　2. 拍賣人不得擅自變更拍賣標的保留價，也不得低于保留價拍賣各標的。

　　3．拍賣人不得擅自將拍賣標的委托其他人進行拍賣。

　　4．____________________________________。

　　5．____________________________________。

　　第十一條違約責任

　　1．拍賣人保管不善造成拍賣標的毀損、滅失的，應參照該標的保留價予以賠償。

　　2．拍賣人沒有確切證據撤除拍賣標的的，應承擔以下責任：________________

　　第十二條爭議解決方式

　　雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過協商或由________部門調解解決；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　1．提交________________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院提起訴訟。

　　未盡事宜，可依照拍賣規則。拍賣規則與本合同不一致之處，以本合同為準。

　　委托人：（簽字或蓋章）______

　　證照號碼：__________________ 國籍：_________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：________________ 聯系電話：_____________

　　ｅ－ｍａｉｌ:_______________ 傳真：_________________

　　郵政編碼：__________________ 開戶銀行：_____________

　　帳號：______________________

　　委托代理人：________________ 聯系電話：_____________拍賣人：（蓋章）____________

　　證照號碼：__________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：________________ 委托代理人：___________

　　聯系電話：__________________ ｅ－ｍａｉｌ：_________

　　傳真：______________________ 郵政編碼：_____________

　　開戶銀行：__________________ 帳號：_________________

　　簽訂時間：__________________ 簽訂地點：_____________工商行政管理機關鑒證意見：_____________________________

　　鑒證機關（章）：____________

　　經辦人：____________________

　　__________年______月______日

　　附件

　　拍賣標的清單

　　單位：

　　序號

　　拍賣標的名稱保留價拍賣方式

委托合同篇9

　　基本案情

　　上訴人李文與被上訴人中國A銀行股份有限公司西湖市B支行、第三人許成、王達路、張眾因委托理財合同糾紛一案，不服西湖市人民法院做出的（20xx）五民初字第438號民事判決，依法提起上訴。

　　爭議焦點

　　原告主體資格

　　原告訴訟主體資格問題涉及到案件的證明責任分配，訴訟結果的承擔。本案的原告主體問題，主要是關于案例中涉及的委托書簽名和實際使用人不同而導致的訴訟主體確定問題。委托書的簽字雖然是第三人王達路以第三人許成名義所填寫的`，但是根據第三人許成所講他并不實際擁有該銀行卡，且委托書上的賬戶也是原告李文使用其身份證開戶，開戶資金也是原告李文的。

　　雖然委托書的簽名為第三人許成，但實際的擁有人確是本案原告李文，因為原告李文與被告之間存在侵害與被侵害的權利爭議事實、其與被告存在權利保護的爭議事實，而且原被告之間存在民事法律關系，筆者認為，法院認定李文是本案起訴適格的主體是正確的。

　　理財產品認購書效力

　　銀行委托理財產品認購書有無效力的問題，涉及到糾紛當事人之間的民事權利義務的分配問題。本案所涉及的許成與B支行之間簽訂的委托書是由第三人王達路自行填寫的，委托書上的客戶簽名也是由第三人王達路自行簽字的，并非許成本人簽名，雖然委托書上所使用的賬戶系原告使用第三人許成的名義開設的，但是實際使用人是原告李文，李文無法證明該委托書的簽訂是其授權王達路代替第三人許成簽署，而且案件在一審兩次開庭過程中雙方當事人乃至第三人許成、王達路都對委托關系的客觀存在沒有異議，所以本案系委托合同沒有異議，即原告李文委托被告員工王達路為其購買理財產品，根據理財產品的購買流程來看，原告首先應在被告處存入足額資金，與被告簽署理財產品協議并進行風險承受能力測評，以開通理財服務功能。原告李文認為將理財產品的內部操作流程和程序強加于上訴人是違反公允原則的，但是對于理財產品的購買來說，程序流程本身就是相當嚴格的，客戶必須按照銀行規定的流程才可以完成委托事宜并促成委托購買生效。

　　本案一審原告在20xx年7月曾在被告處購買了一次基金產品，原告對理財產品的購買流程應當是知曉的，所以依據被告所提供的《中國A銀行理財產品協議》范本4.4條的約定“乙方（A行）與甲方（客戶）簽訂《理財產品認購/申購委托書》的行為并不代表甲方已經成功認購對應產品，甲方認購成功的數額以乙方實際劃轉的資金為準。”原告與被告在簽訂理財委托書之前并未與被告簽訂理財產品協議，且在簽訂委托書之后原告沒有證據證明將委托書確定的金額2902737.70元匯入其所開設尾數為3219的理財賬戶中，所以被告無法凍結并扣劃相應款項，在其業務系統中也沒有任何存檔記錄，筆者認為委托合同沒有支付相應對價，原告與被告之間的委托購買理財產品的合同成立但尚未生效。

　　西湖B支行的過錯及責任

　　在委托書的效力確定之后，有關人員的過錯及責任該如何確定？銀行職員王達路的行為效力該如何認定以及是否屬于職務行為則是本案的爭議的焦點問題。從上文的分析中，可知認購委托書雖然成立但是沒有生效，因為沒有支付相應的對價，但是原告李文認為購買理財產品的資金在簽訂委托書之前已經交給銀行職員王達路，是王達路的職務不作為行為導致資金沒有匯入理財賬戶中，而且王達路私自使用了李文賬戶里三四十萬元。從案件有關事實來看，20xx年11月初王達路被李文要求還錢，在無錢償還的情況下，李文要求王達路出具關于理財方面的單據，即為本案的委托書。該委托書是王達路在未經被上訴人同意下私自偽造的，私自蓋上了自己保管的業務專用章。由此可見，委托書并不是銀行真實意圖的表示，王達路雖然為銀行員工，但無相應的授權，所以委托書對于銀行來說是不產生法律效力的，王達路私自偽造蓋章應屬個人行為。從本案來看，王達路在西湖B支行的職務是運營主管，此任職期間也沒有辦理相關理財產品的職責，是李文基于和王達路的私人關系才將其銀行卡及密碼均交給王達路保管，王達路在為李文代辦賬戶資金往來業務時并沒有利用運營主管的職務身份，而是直接使用李文交給的銀行卡以及銀行卡密碼。由此可見，李文將兩個銀行卡及密碼交給王達路保管、使用的行為應屬于兩人之間委托關系，王達路代李文管理銀行卡及密碼也是出于私人行為，不具有職務行為特征，故不構成表見代理。鑒于此，兩審法院均認為，銀行對其職員非職務行為導致的損失應無過錯，故不承擔責任。

　　幾點啟示

　　合理界定委托理財合同書的性質與效力。由于委托理財業務是近幾年發展起來的一項金融服務，委托理財合同關系尚未在合同法層面上予以規制，金融監管法規也更多的側重于從監管金融機構的視角來規范，而很少對民事主體之間的關系予以關注。合理界定委托理財合同的法律性質是解決相關問題的基礎。有些地方法院已經試圖在其規范性文件中解釋委托理財合同，將金融類委托理財合同限定為是受托人和委托人為實現一定利益，委托人將其資金、證券等金融類資產根據合同約定委托給受托人，由受托人在資本市場上從事股票、債券等金融產品的交易、管理活動。這意味著受托人提供的服務包括交易和管理兩大層面的內容。從合同法視角來看，現階段對委托理財合同的性質大致有委托法律關系說、代理法律關系說。借貸法律關系說、行紀法律關系說、合伙法律關系說、信托法律關系說，雖然委托理財在某些性質上與這些合同的特點有重合的部分，但是委托理財合同也與這些合同類型存在明顯不同，無論將委托理財納入上述任何一種制度中予以規范和調整都有與現實實務的操作不協調甚至矛盾的問題。實際上，委托理財合同是兼具委托合同、信托合同和借貸合同性質的“無名合同”，它集管理、委托、融資于一身，是市場經濟條件下出現的新的合同類型，其法律性質和內容可以從監管層面上予以適當的指引，但是不宜過多強制性地干預。但是為了減少委托理財合同效力和法律后果上的不確定性，作為主導格式合同擬訂一方的金融機構應該盡可能將合同的要素規制清晰，應適當考慮消費者（投資者）基本權利的保障，并應嚴格遵守既有的有關委托理財業務相關監管法規的要求來披露相關信息和保障消費者（投資者）的合法權益，應徹底杜絕“霸王條款”現象發生。

　　司法機關裁決委托理財合同糾紛時應充分尊重當事人合意。正因為委托理財合同是一種民商事法律關系，主體之間的權利義務應通過合同來約定和規范，故司法機關在解決有關糾紛時應充分尊重既有的委托理財合同及其相關附屬協議。在平衡銀行與消費者（投資者）利益關系上，不宜簡單地從消費者（投資者）是弱者的出發點來推定和裁判，尤其是對于委托理財合同的效力問題，更加應該持謹慎的態度，沒有充分的法律和事實依據，不宜否定合同或認定專業合同的部分條款無效。法院要尊重當事人意愿，從當事人之間的合意來進行界定效力問題從而達到相關權利人之間的利益平衡。

　　本案裁判否定了委托理財合同的效力，是充分考慮了當事人之間的意思表示情況而做出的裁判。司法實踐中在委托理財合同效力上最易于發生爭議的是，合同中有關理財收益的保底問題。如果委托理財合同有保底收益條款時，合同是否有效，保底條款是否有效？根據最高院20xx年就《河北省勞動和社會保障廳與亞洲證券公司有限責任公司委托理財合同糾紛申請再審案》所出判決書，河北社會保障廳與亞洲證券公司之間簽訂了《委托購買國債協議》及《補充協議》，委托人（投資人，河北社會保障廳）將資金交付受托人（投資機構，亞洲證券公司）進行投資管理，以委托人的名義在受托人處開立了資金賬戶，本應是委托理財協議（委托法律關系），卻因合同中存在了固定本息回報保底條款，并說明超額部分歸屬受托人所有，因此，法院認定雙方之間系列協議的性質為民間借貸法律關系。借貸屬于金融機構業務，本案中的受托人亞洲證券公司是不具有吸儲資格的金融機構，因此上述系列協議無效。固定本息保底條款的存在使得委托理財合同成為了名為委托實為借貸的合同。因此被法律判定為無效。《北京市高級人民法院關于審理金融類委托理財合同糾紛案件若干問題的指導意見（試行）》第一條規定：“金融類委托理財合同中的保底條款，原則上不予以保護。對于履行此類合同發生的損失，法院應當根據當事人各方的過錯程度以及公平原則，確定各方當事人應當承擔的責任。”這里也沿襲了最高法院案例的觀點，但是也僅規定“原則上不予以保護”。銀行監管機構對于“保證收益”問題有一定的規范，即《商業銀行個人理財業務管理暫行辦法》第二十四條規定，“保證收益理財計劃或相關產品中高于同期儲蓄存款利率的保證收益，應是對客戶有附加條件的保證收益。商業銀行不得無條件向客戶承諾高于同期儲蓄存款利率的保證收益率。”“商業銀行不得承諾或變相承諾除保證收益以外的任何可獲得收益”。這里也強調了不得“無條件”地對收益進行保底，其內容與最高法院的判例精神是一致的。該文件還進一步對商業銀行向客戶承諾保證收益的附加條件做了明晰，即附加條件可以是對理財計劃期限調整、幣種轉換等權利，也可以是對最終支付貨幣和工具的選擇權利等。商業銀行使用保證收益理財計劃附加條件所產生的投資風險應由客戶承擔。

　　銀行應加強對員工的管理并理性平衡銀行與客戶利益關系。近年來銀行員工私售理財產品（所謂的理財“飛單”）的現象時有發生。本案雖然不是員工擅自代售未經銀行許可的理財產品，但是員工與客戶的私人交易易于被解讀為銀行行為，其性質上有類似私售理財產品的某些特點。為此，銀行需要加強內部控制，防止員工未經銀行許可而擅自銷售各種理財產品。首先，應強化理財業務的銷售和內部控制機制，明確各環節的流程和相關人員的職責。其次，要加強對員工的思想教育，強化員工的制度觀念和內控觀念，要求員工嚴格按制度和規程來處理每一筆業務。再次，要建立對于理財銷售的常態化監督機制，各種業務票證、交易記錄均應有常態化的事中事后監督約束。此外，銀行應建立消費者（投資者）購買理財產品的教育和輔導機制，提醒、警示消費者（投資者）陷入“飛單”或未經銀行許可的其他銷售陷阱中。

　　消費者應理性識別、應對委托理財服務的風險和責任。現代化的投資方式使得消費者使用手中的資金進行資產有效化增值，所以委托理財越來越受到消費者青睞，但由于專業知識所限，仍有不少投資者對銀行理財產品及其風險認識不夠深入，對簽訂的委托理財合同也缺乏一定的認識。消費者應主動加強理財風險意識，不能盲目接受金融機構理財人員的銷售鼓動，要清醒地認識自身的財產情況、投資經歷及風險偏好等，理性地選擇理財產品；要認真地了解和把握特定理財產品文件有關理財資金的投向、預期收益率、主要風險等。

【委托合同模板匯編9篇】相關文章：