【必備】買賣合同模板七篇
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng)，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的買賣合同7篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
買賣合同 篇1
上訴人（原審被告）中山市寶柏化工有限公司，住所地中山市南頭鎮(zhèn)穗西工業(yè)二區(qū)。
法定代表人潘銀芯，董事長。
委托代理人黃正熙，男，漢族，1974年5月16日出生，住中山市南頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府。
被上訴人（原審原告）李欣，女，漢族，1970年5月2日出生，住佛山市順德區(qū)大良街道辦事處中區(qū)鳳山東路6號德業(yè)大廈三座，系順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠業(yè)主。
委托代理人陳業(yè)方，廣東海順律師事務(wù)所律師。
上訴人中山市寶柏化工有限公司（下稱寶柏公司）因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（XX）順法民二初字第3234號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明：XX年8月至11月間，寶柏公司與李欣開辦的個體企業(yè)順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠（下稱永宏廠）簽訂了多份銷售合同及送貨憑證，約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間，寶柏公司共收到價值為174705.40元的包裝罐。后經(jīng)李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟，請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
案經(jīng)原審法院審理認(rèn)為：寶柏公司與李欣開辦的個體企業(yè)永宏廠之間的買賣關(guān)系合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。寶柏公司收取李欣的貨物，沒有履行付款的義務(wù)，顯屬違約，應(yīng)負(fù)向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責(zé)任。李欣起訴有理，予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規(guī)定，判決：寶柏公司應(yīng)于判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費(fèi)5010元，由寶柏公司負(fù)擔(dān)。
上訴人寶柏公司不服原判，上訴稱：一、一審以上訴人“無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權(quán)”為由認(rèn)定了被上訴人提供的證據(jù)及陳述的事實(shí)，這與證據(jù)審查原則相違背，是錯誤的。在本案中，被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款，須舉證證實(shí)其與上訴人存在買賣合同關(guān)系及上訴人欠貨款的事實(shí)。但被上訴人提供的所有證據(jù)沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字，也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續(xù)，不能證實(shí)雙方存在買賣合同關(guān)系。事實(shí)上，證據(jù)上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關(guān)系，上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物，此證據(jù)不能作為認(rèn)定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據(jù)。二、事實(shí)上，上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同，也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同，且沒有收取被上訴人的貨物，上訴人沒有委托被上訴人提供證據(jù)上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物，這些人與被上訴人發(fā)生的民事行為，是個人行為，與上訴人無關(guān)。三、由于塞車原因，上訴人遲到10分鐘到庭，卻被一審以“無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟”為由，變相剝奪了上訴人的抗辯權(quán)，程序不合法。因此，請求二審撤銷原判，駁回被上訴人的訴訟請求，全部訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據(jù)。
被上訴人李欣答辯稱：一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工，是履行簽收貨物的行為，其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實(shí)，在上訴人欠其他人的案件中，已被佛山中級法院作出的（XX）佛中法民二終字第631號生效判決所確認(rèn)。三、上訴人在一審確定的開庭時間內(nèi)因遲到未到庭參加訴訟，視為其放棄抗辯權(quán)，責(zé)任完全由其自負(fù)，一審作出的判決完全符合法律規(guī)定。因此，請求二審駁回上訴，維持原判。
被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院（XX）佛中法民二終字第631號生效判決書。
本院認(rèn)為：從上訴和答辯的內(nèi)容看，本案爭議的焦點(diǎn)是雙方當(dāng)事人是否存在買賣合同關(guān)系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看，上面注明送貨單位是永宏廠，購貨單位是寶柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中，“花”、“桂花”、“嬋”簽收的單據(jù)與另案即本院（XX）佛中法民二終字第631號生效判決的單據(jù)的格式一致，該終審判決已認(rèn)定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工，故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證，寶柏公司雖予以否認(rèn)，但沒有提供公司員工的工資、社會保險等證據(jù)予以反駁，相反，“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應(yīng)的，而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此，可以認(rèn)定“潘新和”也是寶柏公司的員工，由此產(chǎn)生的民事責(zé)任應(yīng)由寶柏公司承擔(dān)。至于寶柏公司上訴提出的程序問題，由于其不按時到庭，一審據(jù)此作出判決并無違反法定程序。綜上所述，被上訴人李欣提交的上述證據(jù)可以證實(shí)永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關(guān)系，寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實(shí)清楚，應(yīng)予清償。寶柏公司的上訴理由不成立，應(yīng)予駁回。一審判決正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)5010元，由中山市寶柏化工有限公司承擔(dān)。
本判決為終審判決。
審 判 長 鄭 振 康
代理審判員 吳 行 政
代理審判員 歐陽建輝
二0xx年三月二十三日
書 記 員 歐陽xx
買賣合同 篇2
合同編號：133723
合同號：____
日期：____
地點(diǎn)：____
買方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
賣方：____
地址：____
電報：____
電傳：____
本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣
下述商品：
第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價____________________________________
第二條合同總值
第三條原產(chǎn)國別及制造廠商
第四條裝運(yùn)港
第五條目的港
第六條裝運(yùn)期
分運(yùn)：
轉(zhuǎn)運(yùn)：
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運(yùn)輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜na____
第九條保險
裝運(yùn)后由買方投保。
第十條付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知后或裝運(yùn)期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的__%，計____。中國銀行____行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項(如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付)：
a.全套可議付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。
b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。
d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。
e.提供全套技術(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。
f.裝運(yùn)后即刻通知買方啟運(yùn)日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船后10天內(nèi)，須掛號航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。
(3)中國銀行收到合同____中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后，承付合同總值的____%，金額為____。
(4)買方在付款時，有權(quán)按合同第15、18條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由買方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由賣方承擔(dān)。
第十一條裝運(yùn)條款
(1)賣方必須在裝運(yùn)期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數(shù)量，發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達(dá)到或超過重20噸，長12米、寬2.7米，高3米，賣方應(yīng)在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運(yùn)輸。
(3)買方須在預(yù)計船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前10天，通知賣方船名，預(yù)計裝船日期，合同號和裝運(yùn)港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后30天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第31天起，
在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲費(fèi)和保險費(fèi)由買方承擔(dān)。
(4)船按期抵達(dá)裝運(yùn)港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險及費(fèi)用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險及費(fèi)用由買方承擔(dān)。
(6)賣方在貨物全部裝運(yùn)完畢后48小時內(nèi)，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。
第十二條技術(shù)文件
(1)下述全套英文本技術(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn)：
a.基礎(chǔ)設(shè)計圖。
b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。
c.易磨損件制造圖紙和說明書。
d.零備件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應(yīng)在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質(zhì)條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)____起開始計算。
第十四條檢驗(yàn)條款
(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。
(2)在貨物抵達(dá)目的港之后，買方須申請中國商品檢驗(yàn)局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符)除應(yīng)由保險公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物到港后____天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣
方提出索賠。
(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由于某種不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。
第十五條索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定，在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用，包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要的費(fèi)用。
b.按照貨物的質(zhì)量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合合同規(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。
(2)受阻力應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認(rèn)可。
(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。
第十七條仲裁
(1)雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
(2)仲裁應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會的仲裁程序進(jìn)行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)。
(3)仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。
(4)仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其它條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少于七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時，買
方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。
第十九條附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應(yīng)以后者為準(zhǔn))
____________
____________
____________
____________
此鑒：
本合同由雙方于__年__月__日用__文簽署。原本一式
__份，買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以下述第()款方式生效：
(1)立即生效。
(2)合同簽署后__天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。
(3)
買方：____賣方：____
簽名：____簽名：____
買賣合同 篇3
立合同人：
供方：______地址：____市____街____號
法定代表人：____職務(wù)：_______
需方：_______地址：____市_____街___號
法定代表人：____職務(wù)：________
經(jīng)供需雙方協(xié)商同意，由供方組織生產(chǎn)，需方負(fù)責(zé)收購下列商品，為保證協(xié)商的'條款嚴(yán)格履行，特簽訂此合同，共同遵守。
1.本合同總產(chǎn)值、具體品名、規(guī)格、分期、分批交貨計劃。
供方要根據(jù)合同要求，組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)、按量交貨;需方也要根據(jù)合同要求按時、按量接貨，并及時支付貨款，不得影響供方的生產(chǎn)。
2.產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。
以供方檢驗(yàn)為主，需方配合抽驗(yàn)，如有異議，寫出抽驗(yàn)記錄，雙方簽字備查。生產(chǎn)中的質(zhì)量和保修期出現(xiàn)的問題由供方負(fù)責(zé)，交貨后由于保管不善造成的問題由需方負(fù)責(zé)。
(1)產(chǎn)品交貨前，供方應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)，附合格證，裝箱單，以示負(fù)責(zé)。
(2)抽驗(yàn)，如有不符合標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)調(diào)換、挑選降價等損失，由供方承擔(dān)，接受罰則。
3.產(chǎn)品價格規(guī)定。
根據(jù)國家的有關(guān)物價政策。按上級物價部門規(guī)定的價格執(zhí)行，詳見附表。對于副品、次品、以及低于標(biāo)準(zhǔn)的，本著合情合理、以質(zhì)論價解決。
4.產(chǎn)品交貨結(jié)算。
產(chǎn)品實(shí)行送貨制。供方將貨送到需方指定倉庫，運(yùn)費(fèi)由需方負(fù)責(zé)，點(diǎn)驗(yàn)入庫簽章后，當(dāng)即在需方財會股付款。
5.包裝規(guī)定。
(1)產(chǎn)品包裝應(yīng)符合現(xiàn)行包裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，以保證商品的存放和運(yùn)輸安全為前提，以符合運(yùn)輸規(guī)定要求為準(zhǔn)繩。
(2)如因包裝不當(dāng)，在運(yùn)輸中造成的損失由供方自負(fù)。
(3)包裝完整，原件數(shù)量短少或規(guī)格品種不符，經(jīng)需方查詢供方應(yīng)給予解決。
6.罰則。
(1)供方無故延期交貨或提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合同規(guī)定，由此造成延誤交貨時間，每天應(yīng)付需方延期貨款總值__%的違約金(可由雙方約定)
(2)未經(jīng)雙方協(xié)商同意，變更產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格，包裝不符合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，影響需方銷售部分，向供方賠罰金__%.
(3)由于計劃不周，安排不當(dāng)，或無正當(dāng)原因造成延期收貨付款影響供方資金使用，向需方索賠罰金___%.
(4)需方中途退貨，應(yīng)付給供方退貨部分貨款總值__%的違約金。違約金及其他損失賠償額總和應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于用違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。違約金過高或過低的，當(dāng)事人可請求有關(guān)機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)調(diào)整。
7.附則。
(1)如因自然災(zāi)害或國家政策、法律變更不能履行合同，應(yīng)于15日內(nèi)通知對方。由雙方協(xié)商解決，變更或解除合同。
(2)雙方于__年__月__日在____省(市)簽訂，自簽訂之日起生效，至合同規(guī)定的有效期結(jié)束止。本合同正本一式兩份，供需雙方各一份，副本若干份，送有關(guān)部門。
(3)本合同條款如有未盡事宜，由雙方協(xié)商修訂。在執(zhí)行中如有爭議，報仲裁機(jī)關(guān)解決。
供方：____________________________需方：_______________________
(蓋章)____________________________ (蓋章)_____________________
法定代表人：____________________法定代表人：__________________________
合同附表
合同編號：___
合同簽訂日期_____________年第_______季度
買賣合同 篇4
甲方：
乙方：惠暖舒適家居
1、 工程概況
1） 工程地址： 2） 工程內(nèi)容 3） 工程造價
總造價：
2、 付款方式：
1） 合同簽訂即付合同款20%作為定金￥ 2）管道鋪設(shè)完畢打壓完成（8公斤）付合同款30% ￥ 3）暖氣片安裝完畢打壓完成（8公斤）后一次性付清合同款50% ￥
3、工程期限
管道施工 天 ， 暖氣片施工天 （甲方應(yīng)在暖氣片安裝前至少10天提醒乙方備貨，否則延誤工期所帶來的損失由甲方承擔(dān)），地暖施工天。
4、 雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：1、甲方在乙方施工前，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)清理施工現(xiàn)場的前期垃圾，創(chuàng)造現(xiàn)場施工條件；2、施工過程中，如遇須報物業(yè)、消防、政府等有關(guān)部門確認(rèn)，由甲方負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；3、施工過程中，如在地面開槽走管，切斷原有水路電路，甲方應(yīng)配合乙方修復(fù)
乙方責(zé)任：1、乙方須按照雙方商定的設(shè)計方案進(jìn)行安裝并保證施工質(zhì)量和施工進(jìn)度；2、乙方負(fù)責(zé)設(shè)備及附件的購置、運(yùn)輸、安裝及交付甲方使用；4、由乙方原因造成工期延期或設(shè)備損壞，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
5、 工程驗(yàn)收及保修
1） 設(shè)備及材料進(jìn)場甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收；設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格及外觀無異常乙方開始施工
2） 管道質(zhì)保50年（管道質(zhì)量帶來的損失由乙方完全負(fù)責(zé)），暖氣片質(zhì)保20年（保修期內(nèi)銅鋁復(fù)合暖氣片壞了不維修，直接免費(fèi)換新的），保修期從乙方安裝完畢后的驗(yàn)收單日計算
3） 在保修期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量引起的故障，由乙方負(fù)責(zé)維修，因甲方操作等人為因素引起的故障，乙方負(fù)責(zé)排除。
4） 工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到通知后2天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。甲方無正當(dāng)理由不參加工程驗(yàn)收或到期未提出異議即視為驗(yàn)收合格，并在3日內(nèi)結(jié)清余款。如甲方在竣工驗(yàn)收合格后3日內(nèi)或其他原因未向乙方付清全部余款，則視為甲方自愿放棄保修權(quán)及終生維護(hù)權(quán)。
6、 其他約定條款
1） 乙方施工時，甲方提供施工用水、用電、一袋水泥、兩袋黃沙，由乙方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝后的土建修補(bǔ)及填充工作。
2） 工程階段成品在裝潢期間必須被保護(hù)，非乙方造成的破壞乙方不負(fù)責(zé)任，如需乙方維修，乙方酌情收取合理費(fèi)用。
7、 附則
1） 本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份，同具法律效益
2） 本合同自雙方簽字（蓋章）后生效
3） 合同未盡事宜，雙方作出補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具同等法律效益
8、 補(bǔ)充協(xié)議
甲方： 乙方： 電話： 電話： 開戶行： 賬號：
日期： 年月日 年 月 日
買賣合同 篇5
合同編號：_____________
生產(chǎn)企業(yè)：_____________產(chǎn)品名稱：___________簽訂地點(diǎn)：__________________ 執(zhí)行年度：______年
企業(yè)憑照號：___________計量單位：___________簽訂時間：____年____月____日
規(guī)格型號
數(shù)量
單價(元)
金額(元)
交(提)貨時間
備注
一季度
二季度
三季度
四季度
數(shù)量合計(大寫)
金額合計(人民幣大寫)：
一、本合同按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)民用爆破器材管理法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行
七、結(jié)算方式及期限
八、違約責(zé)任：
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
九、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第______種方式解決：(一)提交______仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
三、交(提)貨地點(diǎn)、方式：
四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：
十、其他約定事項：
出賣人
單位名稱：(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
發(fā)貨單位：
買受人
單位名稱：(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
發(fā)貨單位：
民爆器材行業(yè)行政管理部門審批：
(專用章)
年 月 日
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機(jī)關(guān)： (章)
經(jīng)辦人：
年 月 日
買賣合同 篇6
原告周xx，男，漢族，住上海市閘北區(qū)。
委托代理人岑xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。
委托代理人徐xx，上海市xx律師事務(wù)所律師。
被告黃xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。
被告樓xx，女，漢族，住上海市浦東新區(qū)。
原告周xx訴被告黃xx、樓xx買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟，被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告周xx訴稱，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月，樓xx向原告購買電梯配件，合同總價款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后，樓xx陸續(xù)支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓xx出具欠條一張，確認(rèn)欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓xx死亡。現(xiàn)認(rèn)為，該筆欠款發(fā)生在樓xx與被告黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間，且其生意收益用于家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務(wù)，被告黃xx應(yīng)予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人，應(yīng)在所繼承的遺產(chǎn)范圍內(nèi)支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)還款責(zé)任;本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。 被告黃xx、樓xx未到庭應(yīng)訴，亦未書面答辯。
經(jīng)審理查明，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關(guān)系，被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓xx向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，注：其余貨款已清。20xx年11月2日，樓xx報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。
以上事實(shí)，有原告提供的欠條、戶籍信息等證據(jù)及原告當(dāng)庭陳述，在案佐證。
本院認(rèn)為，樓xx欠原告貨款的事實(shí)，有原告提供的樓xx出具的相關(guān)欠條為憑，原告與樓xx之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，依法可以確認(rèn)。欠款日期發(fā)生在樓xx與黃xx婚姻關(guān)系存續(xù)期間，欠款數(shù)額為127,500元。在無證據(jù)證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務(wù)，也無證據(jù)證明樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間實(shí)行財產(chǎn)分別制，并為原告所明知的情況下，原告主張此筆產(chǎn)生于樓xx與黃xx夫妻關(guān)系存續(xù)期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務(wù)，合法有據(jù)，原告據(jù)此要求黃xx支付欠款，合理合法，應(yīng)予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人，遺產(chǎn)繼承應(yīng)當(dāng)清償被繼承人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的債務(wù)。被告黃xx、樓xx經(jīng)本院依法傳喚，未到庭應(yīng)訴，視為其放棄應(yīng)訴、抗辯的權(quán)利，由此產(chǎn)生的法律后果由其自行承擔(dān)。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：
一、被告黃xx應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)支付原告周xx欠款人民幣127,500元;
二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產(chǎn)范圍內(nèi)承擔(dān)付款責(zé)任。
負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃xx承擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
審 判 員 谷麗云
買賣合同 篇7
甲方： 身份證號碼： 職業(yè)： 住址：
乙方： 身份證號碼 ： 住址： 聯(lián)系電話： 鑒于：
1、甲方單位現(xiàn)準(zhǔn)備通過集資方式建設(shè)住樓，甲方根據(jù)其單位的規(guī)定，具有參于建房的資格。
2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉(zhuǎn)讓于乙方。
3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。
4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單 位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權(quán)自行繳納集資款項。
5、甲方確認(rèn)以其名義取得的本次集資建房房屋產(chǎn)權(quán)屬于乙方所有。
6 、自簽訂本協(xié)議之日起至房屋產(chǎn)權(quán)過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產(chǎn)權(quán)人，乙方為此房屋的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人。
為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以達(dá)上述目的，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就乙方取得位于房的房屋產(chǎn)權(quán)特簽訂以下協(xié)議：
第一條：集資房屋的基本情況及產(chǎn)權(quán)實(shí)際人約定
1、甲方單位集資建設(shè)的房屋坐落于 ;甲方依據(jù)其單位的規(guī)定，可通過集資建房取得位于第_________層， 房屋結(jié)構(gòu)為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產(chǎn)權(quán)。
2、自協(xié)議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人。
第二條：集資款項繳納
1、甲方根據(jù)其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設(shè)款項，在收取每筆集資建房款時應(yīng)向乙方出具相應(yīng)數(shù)額的書面收據(jù)，并按其單位要求及時繳納于該單位;在繳納每筆集資款項后，應(yīng)在繳納當(dāng)日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。
2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權(quán)自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。
3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應(yīng)繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應(yīng)向甲方支付與扣劃款項相同數(shù)額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。
第三條、集資建房手續(xù)辦理
甲方應(yīng)按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續(xù)的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產(chǎn)權(quán)。
第四條、集資房屋交付、產(chǎn)權(quán)證的辦理和取得
一)房屋交付
若協(xié)議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應(yīng)在其單位交房日即行將該房屋轉(zhuǎn)交付予乙方。乙方即行使基于實(shí)際產(chǎn)權(quán)人對該房屋的所有權(quán)益。
二)產(chǎn)權(quán)證的辦理和取得
1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產(chǎn)權(quán)，則甲方有義務(wù)，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產(chǎn)權(quán)予乙方名下的各種文件和資料。
2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產(chǎn)權(quán)辦理至乙方名下，則甲方應(yīng)在取得該房屋產(chǎn)權(quán)證書后，將以其名義取得的房屋產(chǎn)權(quán)協(xié)助乙方轉(zhuǎn)讓過戶至乙方名下(該轉(zhuǎn)讓甲方不得收取任何費(fèi)用)。
3、無論出于何種原因，致該房屋產(chǎn)權(quán)暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實(shí)際產(chǎn)權(quán)人仍享有對該房屋的所有權(quán)益，甲方不得就此主張任何異議。
第五條、甲方轉(zhuǎn)讓報酬
因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協(xié)議簽訂后 日內(nèi)給付甲方相應(yīng)轉(zhuǎn)讓報酬(元）。
第六條、除集資款外的費(fèi)用承擔(dān)
本協(xié)議履行中，甲方除收取因轉(zhuǎn)讓本次購房資格的轉(zhuǎn)讓報酬 萬元整( 元）外。不再向乙方收取除集資款外的任何費(fèi)用，因辦理房屋產(chǎn)權(quán)
而發(fā)生的各種法定稅、費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任
1、協(xié)議履行中，甲方擅自終止協(xié)議，除應(yīng)退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和轉(zhuǎn)讓報酬款外，還應(yīng)向乙方承擔(dān)與甲方單位所建設(shè)房屋(協(xié)議約定的房屋)應(yīng)繳集資款和收取乙方轉(zhuǎn)讓報酬款項數(shù)額相同的違約金。
2、協(xié)議簽訂后，乙方無故不履行協(xié)議，除有權(quán)取回其已交購房款外，無權(quán)要求甲方退還已收取的轉(zhuǎn)讓報酬。
第八條、聲明及保證
鑒于本協(xié)議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權(quán)益影響重大，甲方承諾其簽署本協(xié)議時，對此協(xié)議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協(xié)議履行的主張和權(quán)利。
第九條、 協(xié)議的變更
本協(xié)議履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協(xié)議的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出
_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本協(xié)議，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條、爭議的處理
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，則依法向人民法院起訴。
第十一條、補(bǔ)充與附件
本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
第十二條 協(xié)議的效力
1、本協(xié)議自雙方簽字之日生效
2、本協(xié)議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。
3、本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。
甲方(簽字)：
簽訂地點(diǎn)：__________年月
乙方(簽字)：
簽訂地點(diǎn)：_________年日
【【必備】買賣合同模板七篇】相關(guān)文章：
粵公網(wǎng)安備 44010602002712