承攬加工合同實用（15篇）
隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬加工合同1
甲方(委托方)：
乙方(加工方)：
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
一、 委托加工產品品名、單價及金額
二、 委托加工方式
1、 甲方提供原材料，乙方負責加工產品。
三、 質量要求及技術標準
1、 乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。
2、 技術標準參照國家標準執行。
四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式
1、 乙方按甲方要求進行包裝。
2、 甲方指定地點交貨。
3、 運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。
五、 結算方式
1、 乙方全部交貨后，由乙方開具發票交與甲方。
2、 甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、 違約責任
1、 乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨。
七、 解決合同糾紛的方式
1、 本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。
委托方(甲方)：
加工方(乙方)：
代表人簽字(或印章)：
代表人簽字(或印章)：
年 月 日 年月 日
承攬加工合同2
定作單位：某某項目經理部（以下簡稱甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的.其它費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。
五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。
七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
八、本補充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿后自動失效。
定作單位：某某項目經理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮
單位地址：某某省某某市楊舍鎮
委托代理人：委托代理人：
執行人：執行人：
電話號碼：電話號碼：
簽訂日期：___年___月___日
承攬加工合同3
訂做方(以下簡稱需方)：__________
承攬方(以下簡稱供方)：__________
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：
需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：
供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；
四、 交貨地點：
供方廠內驗收交貨；
五、 交貨時間：
合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、 計量方式：
需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、 結算方式：
合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的'物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：
合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：
由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：__________ 承攬方：__________
單位：__________ 單位：__________
法定代理人：__________ 法定代理人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
電話：__________ 電話：__________
開戶行：__________ 戶名：__________
帳號：__________ 卡號：__________
郵編：__________ 郵編：__________
簽訂時間：__________
承攬加工合同4
訂立合同雙方：____________
承攬方：_________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：_________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：_______年_______月_______日至__月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的`，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年_______月_______日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：_________縣木具廠（蓋章）
代表人：____（簽名）
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：_________縣支行營業所
帳號：____________
乙方：_________縣百貨公司
代表人：____________
地址：___________
電話：___________
開戶銀行：_________縣支行
帳號：____________
_______年_______月_______日
承攬加工合同5
答辯人：
住所地：
法定代表人：
被答辯人：
住所地：
法定代表人：
風險提示：一份嚴謹的民事訴訟答辯狀，首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;
再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤;
此外還應該注意起訴期限和訴訟時效的問題。
在明顯存在上述問題時，不要急于答辯，答辯時在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方“敗訴”。
答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。
答辯意見如下：
答辯事項：
答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。
風險提示：制作民事答辯狀時，應當圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實和理由進行。
答辯人有權否認對自己不利的“不能成立的”和“無證據證明的”事實。
進而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當事人沒有提及的事實，特別在一些雙方當事人存在“混合過錯”或都有違約行為的案件，答辯人更應當注意如何“承認”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點。
從而達到以自己的“事實和理由”和對方的“事實和理由”相抗衡。
事實與理由：
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。
______年______月______日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。
該合同約定：被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的`拆除以及新址的土建工程。
合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。
被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。
二、被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于______年______月______日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。
事實是，盡管答辯人于______年______月______日收到了相關結算資料，但并未在結算單上簽字。
未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。
______年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數額為120.62358萬元，而______年______月______日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。
同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元。
可見，被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。
被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。
被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是______年______月______日交付給答辯人的結算書。
而該份結算書與______年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。
即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)______年______月______日的協議合同中約定：被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算，多退少補。
該30萬元最終應從工程總造價中核減。
但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。
截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。
鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。
因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。
被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。
進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與______工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。
在重新核定的基礎上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。
此致
______區人民法院
答辯人：
______年_____月_____日
風險提示：在答辯時，答辯人(被告)對自己所提出的主張負有舉證責任。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處;
列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著;
列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。
附：答辯書副本_____份;
證據材料______份。
承攬加工合同6
委托單位：（以下簡稱甲方）
加工單位：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。
第二條：加工方式
（1）（乙方自備材料），乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
（2）（甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額）甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產之產品的`品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，經雙方協商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
委托單位（甲方）：（蓋章）加工單位（乙方）：（蓋章）
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
承攬加工合同7
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關規定的前提下，本著平等互利的原則，就來料加工各款業務進行了充分協商，一致達成了如下合同條款：
1、甲方責任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無上蓋場地平方米，工廠管理人員名，生產工人首期名、開業后十二個月增至名，(禁止雇傭不滿十六歲的童工)，如當地勞力缺乏，可到外地雇請，但須經市有關部門批準，在合同期內代乙方加工生產上述產品，加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用，如需要安裝水、電設施，其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任：
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單)，分多批運抵甲方工廠，設備總值月萬港元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的.原料、輔料和包裝物料，具體數量、規格在合同中訂明。
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工，經甲乙雙方共同協商達成如下協議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質量。
6、焊接工程量與單價計算為：
A、二懸臂主柱套;價格合計。
B、三懸臂主柱套;價格合計。
C、二懸臂支桿套;價格合計。
D、三懸臂支桿套;價格合計。
E、羊柱支桿套;價格合計。
合計總價元
以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后，在本月內付給乙方加工費，以上協議甲乙雙方各執一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
承攬加工合同8
定作方： (以下簡稱：甲方)
承攬方： (以上簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作 產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條：合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。
第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：
訂單中另行確認;
第四條：原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的`指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術文件的提供
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。
第七條：交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。
第八條：結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的，甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產。
3、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款，預付款只有在最后一次提貨時，作為貨款使用。
第九條：加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條：驗收交貨地點及運輸：
1、驗收交貨地點： 乙方廠區內，甲方自提。
2、經甲方確認運輸費的情況之下，乙方可以代辦運輸。
第十一條：逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨，但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清，甲方不需償付違約金，但需要支付倉儲費，每逾期一天，按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。
第十二條：保密制度：
1、甲乙雙方都應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可，乙方不得留存、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決：
在合同履行期內，由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的，乙方經有關部門證明后，可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式：
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈：
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，沒有得到乙方書面蓋章文件同意的，均屬乙方工作人員的個人行為，與乙方無關，乙方均不認可，甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣，否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條：合同生效
1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
第十七：合同附件清單：
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：
乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：
承攬加工合同9
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的`，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
承攬加工合同10
合同編號：
甲方（定作方）：______公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：
1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件）
3、數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）
4、備注：（如無內容，在空格處劃線）
第二條合同價款
1、合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）
3、付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質量要求及技術標準：
1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）
2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）
3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術；
6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；
7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）
2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交（提）定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
2、雙方約定由乙方送交定作物
（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）
（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）
2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的'運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）
3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）
4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。
2、向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
電話：電話：
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同11
訂立合同雙方：________
承攬方：________木具廠以下簡稱甲方
定作方：________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：________
一、材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標準和方法：
________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：
________由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：
________由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。
甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：
________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的`損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；
協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月_____日
承攬加工合同12
定做方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為：東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內容：（含稅）
（1）、主構件：角鋼桁架
材質：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸
（2）、主構件：吊車梁、鋼軌吊
材質：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸
（3）、主構件：鋼柱、鋼梁
材質：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸
以上單價所有構件均進行拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結算方式：
1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準）。
2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵沖貨款，）
3、結算方式：按照實際工程量結算。（每次發貨前付清當批次貨款）
4、發票：增值稅發票。
三、質量要求：
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205—20xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼構規范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份，原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告，所有原材料必須是大型鋼廠產品，所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿足設計材質要求。
4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間：
1、交貨地點：湖北團風鴻路工廠。
2、發貨計劃及順序為：甲方提供詳細的交貨計劃，乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸：
1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求車輛使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施（具體由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車，甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務：
1、甲方向乙方提供完整的.圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。
4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5、乙方加工質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則：
1、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
開戶行：
委托代理人：賬號：
聯系方式：委托代理人：
日期：日期：
承攬加工合同13
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條 加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬m33，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。
第六條 甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的.加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸到乙方施工現場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權利和義務
在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規程操作，若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內，乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份；乙方執_____份。
甲方：
授權代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權代理人：
合同訂立日期：
承攬加工合同14
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的.日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
（1）提交xx仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
承攬加工合同15
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算：（略）
詳情可參考公司網站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現場進行協調幫助。
第七條驗收標準和方法：
(一)按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數）
第九條付款方式：合同一經簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任：
(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任：
(一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
【承攬加工合同】相關文章：
承攬加工合同【精選】07-18
承攬加工合同11-27
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-15
加工承攬合同10-31
加工承攬合同07-07
加工承攬合同02-22
承攬加工合同10-19
承攬加工合同12-10
加工承攬合同02-26