承攬加工合同

時間：2023-12-26 17:28:48 合同范本

(熱門)有關承攬加工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的有關承攬加工合同，希望對大家有所幫助。

(熱門)有關承攬加工合同

有關承攬加工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的.情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

有關承攬加工合同2

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的`質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　____年___月___日訂

有關承攬加工合同3

　　地址：______

　　電話：______傳真：______

　　容器類委托加工承攬合同NO：______

　　委托方：_____公司簽訂地點：______

　　受托方：______簽訂時間：______

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的'出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：________ 公司受托方：______

　　法人代表：______ 法人代表：______

　　委托代表：______ 委托代表：______

　　傳真：______ 傳真：______

　　電話：______ 電話：______

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：______

　　帳號：______ 帳號：______

　　地址：______ 地址：______

有關承攬加工合同4

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____

　　玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺面柜臺：18010095件

　　棉布貨架：18040200件

　　大百貨電器貨架：18080200件

　　小百貨貨架：18050200件

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的.質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　日期：___________

有關承攬加工合同5

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　風險提示：

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　風險提示：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　風險提示：

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　第十條轉包

　　風險提示：

　　在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的.保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

有關承攬加工合同6

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況：

　　1、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

　　2、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

　　3、品名____________，規格____________，數量____________，單價____________；

　　……

　　總金額（含稅價）：人民幣________________________元整（小寫￥_______________________）。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日其______個工作日內，乙方負責按甲方要求制作__________樣品，經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　風險提示：

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨（具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認）。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　四、質量要求及技術標準：

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標說明：

　　按國家興行業標準。

　　五、驗收標準、方法及期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方；經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔：

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限：

　　合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起______日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任：

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的'，合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協調或者調解不成的，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　代理人：

　　________年___月___日

有關承攬加工合同7

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____ ％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的`違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

有關承攬加工合同8

　　供方：

　　合同編號：

　　需方：簽訂地點：

　　產品名

　　稱、型號、廠家、數量、金額

　　簽訂時間：

　　產品名稱

　　商標

　　規格型號

　　備注

　　計量單位

　　數量

　　價款

　　單價

　　總價

　　攪拌澆灌機

　　混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術

　　混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術

　　首付定金（）

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　第一條設備部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備（攪拌機、儲料倉等設備）

　　2、供方負責設備的安裝、試運營，必須達到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

　　第二條技術部分

　　1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

　　2、供方負責提供以上兩種成形材料的'發泡劑制作技術，保證達到客戶的要求。

　　3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

　　4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

　　第三條付款方式

　　定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方）

　　第四條違約責任

　　本合同一經簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

　　1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自簽字之日起生效。

　　第五條在供方沒有營業執照等因素，需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督，督促配合半島公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

有關承攬加工合同9

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營的有限責任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。

　　依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：年月日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：：年月日。

　　4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

　　2、報酬的支付采取以下方式

　　a甲方應于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

　　b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

　　八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。

　　九、運輸及費用承擔：

　　1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。

　　2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由方承擔。

　　十、乙方違約責任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的.，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

　　2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。

　　十一、甲方違約責任：

　　1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。

　　2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

　　3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。

　　3、在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　十三、合同爭議的解決：

　　雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第

　　種方式解決：

　　1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴；

　　2、向北京仲裁委員會提請仲裁；

　　十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

　　十五、本合同簽訂于北京市區，由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授權代表：

　　年月日

有關承攬加工合同10

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　1，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　5，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　6，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　1，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　3，乙方如未按合同規定的`時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　本合同于____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：